( ﾟ∀ﾟ)ｱﾊﾊ八八ﾉヽﾉヽﾉヽﾉ ＼ / ＼/ ＼

野村HDが日本IBMに逆転敗訴のワケ、「工数削減に応じず変更要求を多発」と指摘
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/05552/
＞システム開発が大幅に遅延し、サービス計画が頓挫したとして、野村ホールディングス（HD）と野村証券が日本IBMを相手取って
＞計約36億円の損害賠償を求めた裁判。2019年3月の一審東京地裁判決では一部の請求を認め、日本IBMに約16億円の支払いを
＞命じた。
＞だが、2021年4月21日の控訴審判決で東京高裁（野山宏裁判長）は一審判決を変更し、野村側の請求を棄却した。
＞控訴審判決は、プロジェクト遅延の原因について「野村証券が仕様の変更要求を繰り返したことだ」とした。野村証券は予想よりも
＞工数が増えたにもかかわらず、日本IBMの工数削減提案に十分に応じなかったばかりか、変更要求が多発し作業の手戻りが
＞増えたなどと認定した。野村2社の請求をいずれも棄却したうえで、日本IBMが請求していた未払いの業務委託料など約1億円を
＞支払うよう命じた。